施工分包招标采购公告
中铁五局集团有限公司陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造项目施工生产区场地平整工程施工项目部
就所承担的 边坡及挡土墙工程 进行施工分包招标采购，邀请有意向并符合条件、有施工能力的投标人报
名，现将有关事项公告如下：
一、招标采购项目概况一、招标采购项目概况
1.项目地点
湖南省常德市石门县新关社区和楚江街道
2.招标范围
招标文件附图中租地范围内的场地平整，精平及夯实，临时排水、边坡及挡土墙施工等，具体内容详
见技术协议。
3.工程概况
本项目厂址位于湖南省常德市石门县新关镇的新关社区，部分位于石门县城楚江街道的阎家溶村，东
南距石门县城约2.0km。本期建设2×660MW高效超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、
脱硝、除尘设施。
4.主要工程数量
详见附件清单
5.计划工期
本工程工期为 60 日历天，计划开工时间为2023年11月28日，实际开工时间以发包人书面开工通知
中所载明日期为准。
6.评标方式
综合评估法。
二、招标人名称及地址二、招标人名称及地址
1.招标人名称：中铁五局集团有限公司陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造项目施工生产区场地平整
工程施工项目部
2.招标人地址：长沙市望城区雷锋街道真人桥家园一期14栋
3.招标联系人：朱智芃，电话：13627311858
三、投标人资格要求
1.资质条件
已在中铁鲁班商务网（网址：https://www.crecgec.com/）办理注册，并取得中铁五局劳务队伍资
格准入证且证书在有效期内，具备工程项目施工的相应资质及安全生产许可证（施工分包企业参与劳务投
标的必须具有施工劳务资质，参与专业分包投标的必须具有相应专业分包资质，参与机械计件租赁方式投
标，投标人营业执照上经营范围须含“机械设备租赁”），在公司的信用评价等级为合格及以上、资信等
级评价为D级及以上，年审合格，列入股份公司或五局不合格队伍或黑名单的分包企业禁止参与投标。
劳务投标人具有独立法人资格，营业执照、资质证书、安全生产许可证必须真实有效；机械租赁计件
投标人具有独立法人资格，营业执照（经营范围须含“机械设备租赁”）。
2.业绩条件
投标人具有近5年的类似工程施工业绩，且有良好的信誉和合同履约能力，近5年内无质量、安全事故
，无刑事诉讼案件和不良履约记录。
3.信誉要求
投标人未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；未在国家企业信
用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；未被列入铁路工程建设失信行为
“黑名单”；未被招标人或其上级公司列入禁止投标的“黑名单”。投标人及其法定代表人、拟委派的项
目负责人在近三年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。近三年没有与骗取合同有关的
犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。
投标期间未处于相关主管部门和单位暂停或取消投标资格状态。
提供近三年一个及以上总包人或发包人出具的履约信誉证明资料。
4.主要人员资格要求
提供项目负责人的劳动合同、社保证明以及项目负责人从事同类施工管理的相关业绩证明资料。
四、投标报名四、投标报名
凡有意参与本次投标的投标人请于2024 年 4月 7 日18时00分前在中铁鲁班商务网（网址：https://
www.crecgec.com/）报名。
五、投标文件递交五、投标文件递交
1.投标文件递交截止时间 ：2024 年 4 月 17 日 9 时 30 分。超过投标截止时间递交的投标文件将被
拒绝。
2.投标人的法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人证明书或授权委托书准时参加开标会议，未
参加开标会议的视为放弃投标，其投标文件将被拒绝。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.投标文件递交地点（开标地点）： 长沙市望城区雷锋街道真人桥家园一期14栋二楼会议室。
六、其他相关事宜六、其他相关事宜
标书以电子版发售（免费）。
本次招标不收取投标保证金。
中铁五局集团有限公司陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造项目施工生产区场地平整工
程施工项目部
